Настоящим Индивидуальный Предприниматель, действующий на основании свидетельства о регистрации, будет считать себя заключившим Договор со всяким физическим или юридическим лицом (далее – Заказчик), предоставившим Акцепт на предложение Исполнителя об оказании услуг. Полным и безоговорочным Акцептом является внесение любой суммы любым из способов оплаты, указанных на веб-странице «Способы оплаты».
- Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется по указанию Заказчика провести работы по настройке и/или доработке программного обеспечения — конфигурации на базе 1С:Предприятие 8 (далее по тексту – «Работы») для Заказчика, на основе действующего российского законодательства и в соответствии с условиями настоящего Договора.
- Порядок выполнения, объем, перечень, стоимость, сроки выполнения Работ на каждом этапе и порядок предоставления результатов Заказчику оговариваются в Приложении к Договору или Счете на оплату услуг, или в переписке. В случае отсутствия заранее оговоренного перечня работ или отсутствия возможности установить конкретный перечень и срок выполнения, Заказчик может оплатить любое количество рабочих часов не менее 5 (пяти), а Исполнитель обязуется потратить эти рабочие часы на решение текущих задач Заказчика.
- В случае оплаты Заказчиком рабочих часов срок использования Заказчиком оплаченных часов составляет 1 (один) календарный месяц. Если в течение этого срока часы не были использованы, они сгорают.
- Срок обращения за возвратом денег за неиспользованные часы по желанию Заказчика составляет 14 календарных дней.
- Срок возврата денежных средств составляет 3 рабочих дня с момента обращения, но может быть увеличен при оплате на расчетный счет.
- Сроки выполнения Работ утверждаются исполнителем при условии внесения Заказчиком оплаты в течение 1 (одного) рабочего дня. В случае, если оплата задерживается, сроки могут меняться.
- В случае обнаружения ошибок в работе Исполнителя в срок 1 календарный месяц с момента приема работ Заказчиком Исполнитель обязуется исправить найденные ошибки в разумный срок или возвратить деньги за невыполненные пункты технического задания. При этом конкретное действие — исправление или возврат — определяется Исполнителем.
- Исполнитель вправе для выполнения работ привлекать иных лиц по своему усмотрению. Исполнитель несет ответственность за их действия согласно Договору.
- Исполнитель обязуется передать Заказчику результаты выполненных Работ.
- Данные, отчеты и другие материалы о деятельности Заказчика, полученные Исполнителем в ходе выполнения настоящего Договора, являются информацией конфиденциального характера, принадлежащей Заказчику. Исполнитель обязуется не разглашать, не обсуждать содержание информации конфиденциального характера в отношении Заказчика и не предоставлять в каком-либо виде полученную Исполнителем в ходе выполнения настоящего Договора информацию конфиденциального характера в отношении Заказчика третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика, за исключением случаев необходимости предоставления информации, напрямую предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- Заказчик обязуется обеспечить Исполнителю надлежащие условия для выполнения Работ по настоящему Договору, а именно: обеспечить содействие сотрудникам Исполнителя со стороны сотрудников Заказчика; своевременно и в полном объеме предоставлять информацию и документацию, в разумной степени необходимую для целей настоящего Договора; а также предпринимать по просьбе Исполнителя иные действия, необходимые для целей выполнения Работ.
- Во избежание неправильного понимания задачи Исполнитель может запросить у Заказчика, а также лиц, напрямую уполномоченными им, письменные объяснения по конкретным вопросам, возникающим в ходе работы Исполнителя.
- Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем для Заказчика.
- Заказчик назначает лицо, ответственное за координацию проекта, и которому Исполнитель будет адресовать запросы и предоставлять документы, и доводит до сведения Исполнителя имя и контактные данные такого лица.
- В случае если Заказчик в ходе выполнения Работ по настоящему Договору потребует от Исполнителя какие-либо дополнительные услуги, помимо указанных в списке работ, то объем дополнительных услуг Исполнителя будет установлен по соглашению Сторон путем составления Дополнительного соглашения к настоящему Договору, либо будет являться предметом отдельного соглашения между Заказчиком и Исполнителем.
- При приемке конечного результата (программного обеспечения) работ Заказчик обязан предоставить лицо, которое обязуется осуществить его проверку на соответствие техническому заданию и действующему на момент приемки законодательству РФ.
- Заказчик обязуется оплатить Работы Исполнителя.
- Объем и стоимость работ, производимых Исполнителем, оговаривается в Приложении к Договору или личной переписке.
- Оплата работ по настоящему договору осуществляется Заказчиком предварительно в размере 100% путем оплаты выставленного счета на оплату или другими способами, указанными на странице «Способы оплаты».
- Если Заказчик отказывается принять работу, он обязан предоставить Исполнителю письменный обоснованный отказ в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой предоставления Исполнителем результатов Работ по этапам.
- В случае необоснованного не подписания акта сдачи-приемки работ и не предоставления протокола разногласий к результатам работ в указанные в настоящем разделе сроки, работы считаются выполненными Исполнителем и принятыми Заказчиком, о чем последний будет извещен Исполнителем письменно.
- За нарушение сроков оплаты Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки.
- За невыполнение работ в срок, оговоренный сторонами по Договору Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы выполняемых работ за каждый день просрочки.
- Стороны несут ответственность при наличии вины.
- Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору определяется в соответствии с российским законодательством.
- Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
- Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы и оказавшаяся вследствие этого не в состоянии выполнить обязательства по Договору, обязана при наличии объективной возможности направить письменное извещение о таких обстоятельствах другой Стороне не позднее 7 (Cеми) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает не исполнившую полностью или частично свои обязательства по Договору Сторону права ссылаться на такие обстоятельства в качестве основания для освобождения от ответственности.
- Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 2 (Двух) месяцев, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор полностью или частично. В случае досрочного расторжения Договора Заказчик обязуется оплатить Исполнителю фактически проделанную работу.
- Споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Кунцевского р-на города Москвы в соответствии с требованиями российского законодательства.
- Договор вступает в силу с момента внесения Заказчиком оплаты.
- Настоящий Договор действует для каждого заказа, если для конкретного заказа не оговорено иное и не заключен отдельный договор.